ДОГОВОР № ______________
Московская обл. “___”_______2017 г.
Солнечногорский р-н
Общество с ограниченной ответственностью «Кастомс Сервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Козлова С.В., действующего на основании Устава, и __________________________________________________________ _______________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице __________________.____________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________; совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Сфера применения и выполнение договора на обслуживание
Образец аннулирования формы. Если клиент желает аннулировать контракт, он может заполнить эту форму и отправить ее обратно подрядчику. Подпись потребителя. Отклонения от этого к дальнейшему оформлению договорных отношений всегда должны быть согласованы в письменной форме. Целью контракта является согласованная услуга, а не определенный экономический успех.
Вознаграждение услуги, условия оплаты, задержка
Все выставленные счета должны быть в принципе в день услуги, но не позднее, чем через 14 дней после выставления счетов. В случае неуплаты в рамках согласованной цели платежа дефолтная сторона должна быть по умолчанию без дальнейшего предупреждения. Для этой цели выплачиваются проценты в размере 12 процентов от суммы неустойки в год за период просрочки. Любые другие претензии в отношении ущерба остаются неизменными.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по подготовке и составлению документов, необходимых Заказчику для производства таможенного оформления товаров.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан выполнять предусмотренные в п. 1.1 настоящего Договора действия надлежащим образом и своевременно, руководствуясь настоящим Договором, Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, указаниями Заказчика.
Подрядчик обязан в соответствии с законом хранить молчание обо всех фактах, которые ему известны в связи с его работой для Клиента, независимо от того, является ли Клиент собой или его деловыми отношениями, клиент освобождает его от этой обязанности тайны. Подрядчик имеет право обрабатывать личные данные, переданные ему в рамках цели клиента. Если конкретное соглашение об использовании отсутствует, конкретное право использования распространяется только на область применения, для которой был определен конкретный договор.
Ответственность за требования о возмещении ущерба подрядчику или его помощникам передается индивидуальному договору между подрядчиком и клиентом. Ответственность Подрядчика ограничивается стоимостью соответствующего договора, в ходе которого произошло вредное событие. Компенсация ущерба в случае нарушения Подрядчиком существенных контрактных обязательств ограничивается видом прогнозируемого предвидимого ущерба, если не предусмотрено намерение или грубое небрежное нарушение обязанностей. В частности, ответственность Подрядчика за ущерб не включает расходы на восстановление утраченных данных.
2.2. Исполнитель вправе отступить от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Заказчика, и Исполнитель не мог предварительно сделать запрос Заказчику либо не получил своевременно ответ на свой запрос.
2.3. Исполнитель вправе привлечь к исполнению настоящего Договора третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.
Участие клиента в собственных мероприятиях
Любые другие претензии в отношении возмещения убытков и компенсации за ущерб, независимо от правовой основы, исключаются, если они не являются юридически обязательными. Заказчик своевременно предоставляет Подрядчику все документы и информацию, необходимые для надлежащего выполнения заказа. Это относится, в частности, но не только ко всей информации, чья нехватка может поставить под угрозу выполнение заказа и которая явно не очевидна для Подрядчика. Обязательство сотрудничать также распространяется на предоставление собеседников и предоставление адекватных помещений для проведения учебной и консультационной деятельности.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Извещать Исполнителя о прибытии груза не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня прибытия соответствующей партии товара и/или транспортного средства на СВХ путем направления Исполнителю по адресам электронной почты, указанным в Разделе 9 Договора, заявки по форме, приведённой в Приложении №2 к настоящему Договору.
Клиент обязан предоставить подрядчику соответствующий вариант работы. Эта рабочая станция должна быть оборудована коммуникационным оборудованием в соответствии со стандартами компании. В случае упущения, клиент прямо возлагает ответственность Подрядчика на все последствия, вытекающие из этого. В принципе возможны переобучения полных курсов, а также отдельных этапов. За изменение взимается комиссия в размере 250 евро.
Если иное не согласовано в письменной форме, применяется следующее аннулирование: если согласованные условия поставки приводят к изменению даты или окончанию срока действия клиентом, никакие дополнительные расходы не будут взиматься за уведомление до 31 дня до согласованной даты; после этого 50% согласованного вознаграждения должно быть произведено в срок от 30 до 16 дней до согласованной даты и 15 дней или менее до согласованной даты. Включенные пакеты для поездок и ночлега на внутренних мероприятиях исключаются из этого, поскольку они еще не понесены.
3.2. Исключать из поставок товары, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации и вывозу с территории Российской Федерации.
3.3. Представлять Исполнителю все необходимые документы и сведения, необходимые для подготовки документов для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом. Заказчик несет ответственность за достоверность представляемых документов и информации о грузах.
Эти правила также применяются к услугам, которые не предоставляются клиентом. Контракты на консультирование и обучение могут быть прекращены с истечением двух месяцев в конце квартала и 3 месяца в конце квартала для иностранных инвесторов с обеих сторон. Вышеуказанное аннулирование должно применяться ко всем услугам, которые аннулируются в связи с прекращением. Право на прекращение по уважительной причине остается неизменным.
Если клиент зарегистрировался на мероприятие по сертификации, организованном Подрядчиком и не участвующее в этом мероприятии, или только частично, он должен возместить Подрядчику все вытекающие из него расходы. Это относится, в частности, к вознаграждениям и расходам, предъявляемым органом по сертификации, которые затем подлежат погашению.
3.4. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.
3.5. Заказчик обязан забрать Товары, находящиеся в транспортных средствах и помещённые на временное хранение в помещение СВХ, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой таких товаров (грузов) и/или транспортных средств Заказчика.
Место исполнения, внесудебное урегулирование споров и суд юрисдикции
Подрядчик должен предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать или минимизировать такие расходы для Клиента. Юрисдикция в любом случае Нюрнберга. Эти условия, а также договор, заключенный между клиентом и подрядчиком, регулируются законодательством Германии. Обе договаривающиеся стороны обязуются действовать в случае внесудебного урегулирования путем посредничества или примирения до принятия любых судебных исков.
Обе Договаривающиеся Стороны открыты для контрактных арбитражных соглашений. Право отзыва и расторжения: бесплатно клиент в течение 14 дней после заключения договора. В случае найма есть немедленное право расторжения. Вы не берете на себя никаких издержек. В любом случае прерывание требуется в текстовой форме.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется на основании тарифов, утвержденных Исполнителем.
4.2. Стоимость услуг Исполнителя облагается НДС 18%.
4.3. Оплата услуг Исполнителя, указанных в п.1.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в рублях в течение 3 (трёх) банковских дней после выставления Исполнителем счета.
Цены, услуги: включены в стоимость программы все расходы, связанные с подготовкой и проведением курса профессиональной подготовки. Это включает в себя расходы на необходимые оценки способностей, плату за курс, включая расходы на любую необходимую помощь, учебные материалы, экзаменационные сборы и другие сборы, взимаемые проверяющими органами.
Недействительность отдельных статей
Если отдельные положения настоящего договора недействительны, другие положения продолжают применяться. Затем сторонам необходимо найти систему, которая как можно ближе к исходному правилу. Следующие условия применимы к будущим деловым отношениям, даже если они не будут прямо согласованы. Отклоненные условия клиента, которые Подрядчик явно не признает, не являются обязательными для Подрядчика, даже если они прямо не противоречат. Следующие условия также применяются, если Подрядчик, не знающий противоречивых или отклоняющихся условий Клиента, выполняет заказ Заказчика без оговорок.
4.4. Заказчик обязан оплачивать таможенные платежи и иные расходы, необходимые для производства таможенного оформления.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством России.
Подрядчик имеет право передать заказ или отдельные услуги, а также все необходимые данные квалифицированным третьим лицам. В этом случае, однако, он остается эксклюзивным подрядчиком. Предпосылкой для установки является неограниченная работоспособность аппаратной системы и сопутствующего программного обеспечения. Если успешная установка невозможна из-за товаров, которые были уже повреждены во время установки, будет выполняться работа, выполненная до этого времени. Это также относится к тому, что установка не может быть завершена, поскольку существующие условия окружающей среды не соответствуют установленным минимальным требованиям со стороны поставщика продуктов и услуг.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты в соответствии с п.4.3 настоящего Договора Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% от суммы выставленного счета за каждый день просрочки.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), под которыми подразумеваются внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания Договора, возникли помимо воли Сторон Договора и наступлению и действию которых Стороны не могли препятствовать с помощью мер и средств, применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
За исключением вышеупомянутых случаев, это прямой отказ Подрядчика. Во всех случаях услуги, предоставляемые Подрядчиком, подлежат оплате независимо от результата. Это также применяется, если исправление ошибок невозможно, если это связано с тем обстоятельством, которое не несет ответственности Подрядчика. Подрядчик может быть обвинен только в намерении и грубой халатности. Расходы времени рассчитываются в каждом случае, если.
Если перечисленная работа показывает дефекты, вызванные преднамеренной или грубой небрежностью поведения подрядчика, клиент имеет право требовать бесплатного улучшения. Любые другие претензии, независимо от правовой основы, исключаются. Это также относится к дефектам. Подрядчик несет ответственность за повреждение или потерю объектов, подлежащих ремонту или обгоне, если они основаны на грубой халатности или намерении со стороны Подрядчика. Требование о компенсации в любом случае ограничивается справедливой стоимостью предмета.
6.2. Непреодолимой силой по настоящему Договору признаются следующие события: война и военные действия, массовые беспорядки, забастовки, стихийные бедствия, пожар, наводнение, отказ энергоснабжения и другие события и обстоятельства, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Не признаются форс-мажорными обстоятельствами: возникновение непредвиденных расходов у какой-либо Стороны Договора, невозможность получения транспортных средств и т.д.
Любые другие претензии исключаются. Клиент обязан регулярно хранить резервные копии данных и постоянно обновлять свои системы безопасности. Телефонная консультация - это рабочее время и оплачивается в соответствии с действующим в настоящее время прайс-листом, если иное не сделано в письменной форме. Подрядчик должен сообщить клиенту о действительной цене и расчете консультационной услуги. Контракт на консультацию по дистанционному консалтингу уже вызывает сомнения по призыву клиента к подрядчику.
В случае доставки товаров, в частности оборудования, все поставленные объекты, программное обеспечение и документация, связанные с системой, остаются собственностью продавца до тех пор, пока согласованная покупная цена не будет полностью оплачена. Покупатель не может ни залога, ни сдачи поставленного товара до этого момента.
6.4. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно телефаксом или телеграммой уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Ни одна из Сторон не вправе ссылаться на обстоятельства форс-мажор, если она своевременно не проинформировала другую Сторону. Если обстоятельства форс-мажор продолжаются более трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в месячный срок.
Подрядчик обязан соблюдать письменные цены предложения в течение 7 дней с исключениями из предложений по поощрению, которые ограничены во времени или количестве. В случае задержки доставки или прекращения продукта после подачи заявки, претензии к покупке не предъявляются. Для стандартных услуг действительный прейскурант является решающим в момент, когда заказ будет размещен клиентом. Цены, подлежащие оплате клиентом в соответствии с прейскурантом, представляют собой чистую цену плюс НДС.
Если его данные, относящиеся к обработке транзакций, изменяются, в частности, имя, адрес, адрес электронной почты, номер телефона, банковское соединение, он обязан передавать клиенту измененные данные. Если клиент опускает эту информацию или если он дает ложные данные с самого начала, Подрядчик может выйти из договора.
7. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора: с даты его подписания сторонами по 31 декабря 2014 г.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по инициативе любой из Сторон при условии предоставления письменного уведомления о расторжении Договора. При этом Договор считается расторгнутым и прекращает свое действие по истечении 1 (Одного) месяца после письменного уведомления других Сторон о расторжении Договора.
В течение установленного законом срока гарантии договорный партнер имеет право на дополнительные действия. Требования, предъявляемые договаривающейся стороной для гарантии, зависят от того, что покупатель указывает на очевидные дефекты в течение двух недель, а не на очевидные дефекты в течение установленного законом периода гарантии. Это не влияет на положения коммерческого права. Заказчик обязан разрешить подрядчику проверить неисправность и устранить дефект. Подрядчик несет ответственность за другие убытки, возникающие у контрактного партнера, только в том случае, если они основаны на преднамеренном или грубо небрежном нарушении обязанностей Подрядчика или на преднамеренном или грубо небрежном нарушении обязанностей законным представителем или заместителем агента Подрядчика.
Договор 000/00/12
на выполнение полиграфических работ (услуг)
ООО «ВсегдаПринт» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Федоровского Павла Александровича , действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «» , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор, руководствуясь действующим законодательством, о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик принимает и оплачивает полиграфические работы (услуги) Исполнителя по изготовлению печатной продукции (далее именуемой «Продукция»). Объем, количество и сроки, указываются в Дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Заказчик приобретает право собственности
на Продукцию и несет все связанные с
этим
риски с момента ее передачи Исполнителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права Исполнителя:
2.1.1. Получить оплату стоимости выполненных работ (услуг) в размере и в сроки в соответствии с настоящим Договором и Дополнительным соглашением.
2.1.2. Если Заказчик не произвел предоплату в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора либо не предоставил оригинал-макет в установленный Договором срок либо не предоставил распечатанный оригинал-макет, утвержденный и подписанный уполномоченным на то представителем Заказчика, Исполнитель вправе приостановить работы или перенести срок их выполнения.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Осуществить полиграфические работы (услуги) согласно требованиям отраслевых норм, в соответствии с технологической спецификацией заказа и сдать их в сроки, указанные в Дополнительном соглашении.
2.2.2. Производить
обеспечение заказа качественными полиграфическими материалами
своими силами за
счет Заказчика и
согласно Дополнительному соглашению.
Стоимость
полиграфических материалов включается в
стоимость работ по изготовлению заказа.
2.2.3. Тиражная пробная печать выполняется Исполнителем
только в том случае, если это
было оговорено заранее и отражено в стоимости заказа.
2.2.4.
Оформить и передать
Заказчику необходимую документацию в
соответствии с
требованиями законодательства РФ.
2.2.5. Передать Заказчику изготовленный тираж «Продукции»
согласно п. 1.2 настоящего
договора.
2.2.6. Вернуть
Заказчику оригинал-макет «Продукции»
и другие материалы,
являющиеся
собственностью
Заказчика.
2.2.7. Обязанности Исполнителя по настоящему договору
считаются выполненными с момента
подписания сторонами Акта
выполненных работ (услуг), который
направляется
Исполнителем в адрес
Заказчика. Акт
выполненных работ (услуг) оформляется сторонами на каждый
готовый заказ.
2.3. Права Заказчика:
Получить Продукцию в соответствии с настоящим договором при предъявлении Исполнителю надлежаще оформленной доверенности на уполномоченное лицо.
2.4. Обязанности Заказчика:
2.4.1. Принять и оплатить «Продукцию» в соответствии с настоящим Договором.
2.4.2. Возместить Исполнителю убытки в случае отказа от собственных обязательств.
2.4.3. Предоставить
Исполнителю все материалы
согласно техническим требованиям
Исполнителя и
информацию, необходимую для выполнения работ, в предусмотренные Дополнительным соглашением
сроки.
2.4.4. Предоставить
Исполнителю распечатанный оригинал-макет, утвержденный и
подписанный надлежаще уполномоченным на то представителем Заказчика. Вывезти (в случае самовывоза)
готовую Продукцию с территории Исполнителя в г. Москва, в течение 3-х рабочих дней с момента
получения сообщения о готовности тиража. При вывозе Продукции позже указанного
срока Исполнитель вправе взыскать с Заказчика плату за хранение, исходя из следующих расценок: 0,5% от
стоимости заказа за каждый день просрочки (в
т.ч. НДС 18%). Оплата производится в течение 3-х банковских дней со дня вывоза
Продукции на основании счета от Исполнителя.
2.4.5. Подписать и скрепить печатью переданную
Исполнителем документацию по исполнению
полиграфических работ (услуг).
Заказчик обязан подписать и скрепить печатью Акт выполненных работ (услуг) Исполнителя или выслать письмо в адрес Исполнителя о согласии с выполненными для него работами (в случае не получения от Исполнителя Акта) или составить мотивированный отказ. В случае не направления Заказчиком Исполнителю Акта или письма либо мотивированного отказа в течении 10 дней с даты готовности тиража, полиграфические работы считаются выполненными.
2.4.6. Представить при подписании настоящего Договора
надлежащим образом заверенную
копию лицензии,
если деятельность Заказчика подлежит лицензированию.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ оговаривается сторонами в
Дополнительном соглашении к Договору,
которое оформляется
на каждый заказ отдельно. Стоимость
полиграфических материалов включается в
стоимость работ по изготовлению Продукции. Стоимость работ включает НДС по ставке 18 %.
3.2. Заказчик производит
оплату Продукции согласно
Дополнительному соглашению к
настоящему Договору в российских рублях путем перечисления сумм на
расчетный счет Исполнителя. Заказчик
считается исполнившим свои обязательства по
оплате с момента
поступления денежных средств
на расчетный счёт Исполнителя.
3.3. В случае если стоимость работы не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, Заказчик оплачивает Исполнителю работы, указанные в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору на условиях 100% предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения счета.
3.4. Если стоимость работ превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, то порядок расчетов следующий:
3.4.1. 70% от стоимости работ, указанной в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору, Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения счета на предоплату каждой отдельной работы по договору;
3.4.2. Оставшиеся 30% от стоимости работ, указанной в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору Заказчик перечисляет в течение 3 (трех) банковских дней с даты принятия Заказчиком товара по подписанным накладным и подписания Акта сдачи - приемки работ.
4. Ответственность сторон
4.1.
В случае несвоевременного выполнения заказа
по вине Исполнителя, без
дополнительного согласования
с Заказчиком, Заказчик
вправе требовать от
Исполнителя выплаты пени в размере 0,1% от стоимости заказа, указанной в
Дополнительном соглашении, за каждый день просрочки, но не более 10% от
стоимости заказа. Сумма пени учитывается при осуществлении
окончательного расчета после приемки работ.
4.2.
В случае несвоевременной оплаты работ Заказчиком, Исполнитель вправе требовать
от
Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от
суммы заказа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости заказа.
4.3.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Заказчик
и Исполнитель несут
ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4.4. Ответственность
Исполнителя ограничивается заявленной
стоимостью бракованной
продукции, без
дополнительного возмещения прямых или косвенных убытков. Максимальная
ответственность Исполнителя в любом случае, будь то недосмотр, намеренные
действия или
иное, не могут
превышать стоимости спорного заказа.
4.5. Заказчик несет
полную ответственность за содержание и
оформление Продукции,
изготавливаемой по
его заказу.
4.6. Заказчик гарантирует Исполнителю наличие у него на
момент изготовления заказа прав
на издание произведений, приобретенных у
их владельцев путем заключения с ними авторских
договоров в
соответствии с действующим гражданским законодательством. Вся
ответственность за несоблюдение
авторских прав при изготовлении заказа возлагается на Заказчика.
5. Дополнительные условия выполнения работ
5.1. В случае если Заказчиком нарушаются сроки сдачи
Исполнителю оригинал-макета или
при возникновении у
Заказчика необходимости внести в него изменения или дополнения,
Исполнитель
вправе перенести срок исполнения заказа на дополнительно согласованный
Сторонами срок.
При увеличении по инициативе
Заказчика ранее согласованного объема работ, стоимость и срок его выполнения
согласуются Сторонами дополнительно.
5.2. В случае если Заказчиком нарушается указанный в
Дополнительном соглашении срок
представления Исполнителю
дополнительных материалов, Исполнитель
вправе перенести
срок исполнения заказа на срок не менее чем
срок задержки представления дополнительных материалов Заказчика или на иной срок по согласованию сторон.
5.3. Стороны
признают документы, полученные по
факсу как подтверждающие
обязательства по
исполнению настоящего договора
с обязательным последующим
представлением оригиналов документов в течение
5 рабочих дней с момента
получения
документов по факсу.
6. Качество и приемка печатной продукции
6.1. Готовая Продукция упаковывается Исполнителем таким образом, чтобы обеспечить ее сохранность при транспортировке и длительном хранении.
6.2.
Приемка тиража по
качеству его упаковки
(внешние признаки) осуществляется
Заказчиком при отгрузке Продукции с
территории Исполнителя (в случае самовывоза) или на
территории Заказчика.
6.3. При выявлении внутри пачек Продукции, изготовленной
с полиграфическими дефектами,
Заказчик составляет
Акт-претензию в адрес
Исполнителя до момента
подписания Акта выполненных работ (услуг) и
возвращает бракованную Продукцию. Исполнитель проверяет возвращенную Продукцию
и признает факт
брака в соответствии с
отраслевыми полиграфическими нормами
по качеству и
исправляет за свой счет брак в срок
равный, установленному
в Дополнительном соглашении сроку изготовления заказа.
7. Дополнительные условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует неопределенный срок .
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон при условии уведомления другой стороны не менее чем за 30 календарных дней. В случае расторжения Договора Исполнитель представляет Заказчику отчет о выполнении работ и об израсходованных суммах и возвращает неизрасходованные денежные средства в 3-х дневный срок со дня предоставления отчета.
8. Форс-мажор
Стороны освобождаются от выполнения обязательств по настоящему Договору и от ответственности за их неисполнение в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить) или принятия актов Правительства, органов государственной власти, а также местных органов власти, препятствующих исполнению взятых на себя сторонами обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору являются обязательными, если они оговорены Сторонами в дополнительных соглашениях и других документах, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
9.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
9.3. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при не достижении обоюдного согласия - в Арбитражном суде г. Москвы.
9.4. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством договора о выполнении работ.
10. Адреса и реквизиты сторон
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ |
ЗАКАЗЧИК |
|
ООО «ВсегдаПринт» |
|
|
ИНН 7719803112/КПП 771901001 |
|
|
105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, дом 34, стр. 1 |
|
|
р/с 40702810200000061292 в |
|
|
Банк ВТБ 24 (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва |
|
|
к/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ |
|
|
БИК 044525716 |