Договор №___
на производство и поставку продукции
г. Санкт-Петербург «___» ________ 20___ г.
Co. LTD, в дальнейшем - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ООО «_________», в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____________ Иванова С.В., действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
В этой статье авторы исследуют двусторонние отношения, которые производители оригинального оборудования создают с их контрактными производителями. Например, компания может сосредоточиться на деятельности по добавлению стоимости: исследования и разработки, дизайн продукта и маркетинг.
Для этого требуется скромность в раскрытии коммерческой тайны; осторожность в отношении того, с кем одна супруга; и разумная степень близости, лояльности и щедрости к партнерам и клиентам. Однако компания расширила свою роль, а теперь разрабатывает и разрабатывает специальные электронные компоненты. Эти две фирмы являются представителями множества ранее анонимных производителей фирменных продуктов, которые усиливаются и отталкивают самих брендов. Да, аутсорсинг всего производства продукта позволяет производителям оригинального оборудования снизить затраты на рабочую силу, освободить капитал и повысить производительность труда.
1. Предмет договора
1.1. По письменным поручениям (Заказам), по форме Спецификации (Приложение №2), ЗАКАЗЧИКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется выполнять в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1) работы по производству продукции своими силами и средствами с использованием собственного сырья и материалов, поставить произведенную продукцию ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принимать продукцию и оплачивать результаты выполненных работ в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре.
Не будет преувеличением сказать, что игроки вскоре оказываются погруженными в мелодраму, наполненную беспорядочностью, неверностью и предательством. Для этого требуется несколько вещей: скромность в раскрытии своих секретов; осторожность в отношении того, с кем одна супруга; и разумная степень близости, лояльности и щедрости к своим партнерам и клиентам.
Создание новых компаний
Немногие промышленные компании по-прежнему считают производство важной частью своего бизнеса. Диффузия контрактного производства усилила конкуренцию в некоторых отраслях по четырем направлениям. Контрактное производство облегчает создание новых фирм и подразделений. Предприятия, которые аутсорсинг не должны привлекать, инвестировать и рисковать капиталом, необходимым для развития собственных производственных мощностей. Таким образом, они могут обойти традиционные сдерживающие факторы для выхода на новые рынки.
1.2. Форма Технического задания приведена в Приложении №1, которое является неотъемлемой часть настоящего Договора, вся информация, представленная в Приложении №1 является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.
1.3. Приемка ЗАКАЗЧИКОМ изготовленной ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ продукции осуществляется силами и средствами ЗАКАЗЧИКА в месте нахождения продукции на условиях ее самовывоза со склада ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в сроки, установленные п.4.6. настоящего Договора.
Развивающаяся ситуация производителей контрактов побуждает их развивать собственные бренды. В то же время продукты, которые они производят, начинают коммодифицироваться. Контрактные производители, которые создали свои собственные бренды, также страдают, потому что их продукция испытывает трудности с улучшением качества, инновативности и ценообразования розничных продавцов.
Утечка интеллектуальной собственности
Потенциал злоупотребления высок. Однако ни одна из них не является панацеей. Результаты судебных разбирательств являются неопределенными и могут появляться только после многолетних дорогостоящих судебных разбирательств. Между тем, прибыль продолжает падать. Наконец, по мере распространения глобализации вмешательства отдельных правительств становятся менее решительными.
1.4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК по каждому Заказу в отдельности, оформляют Договор купли-продажи, с обязательным указанием количества продукции, стоимость Заказа, сформированная на условиях настоящего Договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Работы, выполняемые ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ по настоящему Договору, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по каждому заказу (Договору купли-продажи) в отдельности. Стоимость заказа является произведением затребованного ЗАКАЗЧИКОМ у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ количества продукции к производству и цены единицы продукции (далее - «Цена продукции»).
Какого рода отношения вы хотите иметь с вашим контрактом?
Контрактное производство неизбежно, хотя оно влечет за собой неизбежные опасности. Организационные соглашения между производителями оригинального оборудования и изготовителями контрактов управляют гаммой - от разовых контрактов до более взаимозависимых пактов, которые могут быть или не быть возобновлены. Приведенная ниже диаграмма может помочь организациям определить уровень обязательств - и, следовательно, уровень риска, который они желают принять при привлечении партнеров по аутсорсингу.
2.2. Цена единицы продукции составляет ____________________, и на срок действия настоящего Договора остается неизменной.
2.3. Цена продукции включает стоимость транспортной упаковки и ____________.
2.4. Цена продукции, может быть пересмотрена в случае:- взаимно согласованных обеими Сторонами изменений в Техническом задании (Приложение №1); - изменения календарных сроков на выполняемые работы; - изменения стоимости сырья для выпускаемой продукции;
В-третьих, фирмы могут общаться и координировать между собой более эффективно, чем когда-либо прежде. Интернет использует большую часть этих показателей, а также стандартизованные методы производства, процедуры управления, протоколы электронной связи и форматы цифрового дизайна, продвигаемые Международной организацией по стандартизации, федерацией национальных органов по стандартизации.
Будьте осторожны, что вы аутсорсинг
Взаимный характер этих отношений - и, наоборот, способность любой из сторон отказаться от первого признака задержания ее партнера - облегчает их принятие. К счастью, есть несколько оборонительных шагов для преодоления своих опасностей. В таких случаях риск нарушения - самый дорогой из транзакционных издержек - высок.
В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с изменением Цены продукции, СТОРОНЫ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного уведомления ПРОИЗВОДИТЕЛЯ о его расторжении.
Можно было бы ожидать, что менеджеры будут знать о риске экстернализации основных компетенций. Почему же, похоже, они так охотятся на аутсорсинг? Ответ можно найти в нескольких компенсационных влияниях. Во-первых, склонность руководства к выгрузке материальных активов для повышения рентабельности активов и возврата инвестиций - и для этого вознаграждение будет вознаграждено за это. Кроме того, при сокращении численности рабочей силы менеджеры могут обычно повышать коэффициенты производительности и избегать длительных и трудных переговоров с профсоюзами; изменение поставщиков почти наверняка намного проще.
2.5. Оплата Заказа осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на основании Счета, выставленного ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, путем перечисления денежных средств ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в следующем порядке:
2.5.1. ЗАКАЗЧИК, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ Заказа и заключение на его основании Договора купли-продажи на производства продукции, перечисляет аванс в размере не менее 50 % от стоимости Заказа.
Подходите к обстоятельствам
Контракты, которые составлены для прогнозирования и рассмотрения таких ситуаций, не могут не быть сложными, хотя стоимость и трудность их подготовки оправдана серьезностью ставок. Первый блок покинул завод в течение восьми месяцев после первоначального венчурного соглашения. В этом случае договор ограниченной продолжительности был обеим сторонам, необходимым для защиты своих инвестиций.
Существует два интересных варианта краткосрочного соглашения. В последнем соглашении часть завода предназначена для производства продуктов данного клиента, и клиент оплачивает пропорциональную долю накладных расходов, даже привлекая собственных менеджеров для надзора за процессами. Из этого следует, что компания предпочитает работать с опытными производителями, а не с начинающими. Любопытно, что многие стратегические альянсы в конечном итоге превращаются в временные отношения рыночных соглашений.
2.5.2. Окончательная оплата Заказа, за вычетом суммы аванса в размере, указанном в п.2.5.1. настоящего Договора, производится ЗАКАЗЧИКОМ в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней после направления ЗАКАЗЧИКУ уведомления о выполнении ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ работ.
2.7. Отгрузка продукции со склада ЗАКАЗЧИКУ осуществляется при 100% расчете с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ за произведенную продукцию.
Вторая причина для передачи стратегических альянсов - это возможная девальвация того, что было новым и уникальным в отношении продукта. Эта проблема особенно ярко проявляется на высокотехнологичной арене, где продукты имеют такой короткий срок службы.
Предоставьте надежным партнерам свою свободу
Третья причина ослабления стратегических альянсов - это увеличение модуляции компонентов. Автоматизация требует меньше судебных решений и меньше импровизации от работников. Естественно, чем больше длительность контракта, тем больше непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть по его курсу, и тем менее предсказуемы эти непредвиденные обстоятельства. Следовательно, такие контракты должны быть очень подробными, со значениями терминов, полностью разработанных. Тем не менее, применение даже такого контракта, как этот, будет зависеть от добросовестности сторон.
3. Обязанности и права сторон
3.1. ПРОИЗВОДИЕТЕЛЬ обязан:
3.1.1. выполнять работы по производству продукции строго в соответствии с письменным поручением ЗАКАЗЧИКА, Техническим заданием в сроки, определенные в настоящем Договоре.
3.1.2. информировать ЗАКАЗЧИКА об ошибках и неточностях, которые могут быть обнаружены в Техническом задании в процессе производства продукции. 3.1.3. сообщать по требованию ЗАКАЗЧИКА все сведения о ходе выполнения работ по производству продукции. 3.1.4. незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА, в случае возможного изменения сроков выполнения работ, или невозможности по каким-либо причинам выполнить работы по производству и поставки продукции.
После того как поставщик был выбран, автопроизводитель отправляет ему ежемесячный вопросник, в котором приводятся данные об эффективности и количестве результатов, своевременности доставки, возникновении любых нерегулярных инцидентов. Это связано не только с проведением надзора и реагированием на полученные им ответы. Обе стороны должны поделиться своими целями для альянса и договориться о нормах, ценностях и процедурах. Обмен персонала помогает этим.
Среди них распространенность потребительского выбора и брендов, вызвавших появление контрактного производства. Следовательно, компаниям, желающим принять стратегию дифференциации, придется сосредоточиться на исследованиях, дизайне, продажах, времени выхода на рынок или обслуживании клиентов. Делая это, они берут на себя обязательство по обширному аутсорсингу.
3.1.5. производить контроль качества произведенной продукции на соответствие требованиям Технического задания ЗАКАЗЧИКА и в случае обнаружения брака принять все меры для его устранения.
3.1.6. принять все необходимые меры по недопущению утечки информации третьим лицам об условиях настоящего Договора, об информации, изложенной в Техническом задании.
Осмотрите опасности своего собственного рынка
Последнее обязательство, в частности, должно помочь препятствовать дистрибьютору думать о том, чтобы стать самим брендом. Стратегические проблемы, связанные с производством контрактов, ставят под сомнение то, что специализация диверсифицирует династию. Традиционно крупные компании сохранили портфели патентов, которые гораздо более разнообразны, чем их портфели производственной деятельности. Например, производитель автомобильных дверей должен быть осведомлен о пластмассах, подушках безопасности, электронике и стекле, которые входят в них, и может даже содержать патенты на устройства, которые он изобрел в ходе исследования и разработки улучшений в своих основных технологиях.
3.1.7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обеспечивает собственными силами проведение контроля качества производства продукции.
3.1.8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не вправе привлекать к производству продукции соисполнителей (субподрядчиков) в рамках данного контракта.
3.2. ПРОИЗВОДИЕТЕЛЬ вправе:
3.2.1. не приступать к выполнению работ, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, когда нарушение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
Эти новые продукты будут выгодно опираться на новые, проприетарные технологии. Точно так же автокомпании будут иметь репутацию бренда и технологические возможности для диверсификации в топливные элементы, сплавы, батареи, фильтры, зеркала, стеклопакеты, электрические двигатели, устройства безопасности и системы безопасности. Этот документ позволяет заключить договор на поставку, который заключает поставщик с дистрибьютором, который будет выполнять функции посредника, ответственного за продажу своих продуктов или услуг или за его продвижение.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.3.1. предоставлять ПРОИЗВОДИТЕЛЮ для выполнения работ по настоящему Договору документацию ___________, отвечающую требованиям _________________.
3.3.2. в сроки, установленные в настоящем Договоре оплачивать выполненные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ работы и осуществить приемку произведенной продукции.
3.4. ЗАКАЗЧИК вправе:
3.4.1. контролировать ход выполнения работ по настоящему Договору и запрашивать у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ необходимую информацию или отчеты о выполнении работ.
Дистрибьютор распространяет продукты и услуги поставщику от своего имени и от его имени. Договор распределения должен охватывать конкретный географический район и может иметь исключительные характеристики. Должны быть идентифицированы как поставщик, так и дистрибьютор. Продукты или услуги, которые должны быть распространены, должны быть точно описаны в контракте.
Гарантийные обязательства подрядчика
Распределение продуктов будет производиться после заказов, размещенных дистрибьютором вместе с поставщиком. Этот документ позволяет устанавливать правила до распространения. Договор распределения может предусматривать эксклюзивное распределение или эксклюзивное предложение.
4. Срок изготовления, порядок сдачи и приемки продукции.
4.1. Срок изготовления продукции определен в каждой Договоре купли-продажи в отдельности (по форме Приложения №2) к настоящему Договору.
4.2. Выполнение работ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ начинается с момента поступления на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА суммы аванса в размере, указанном в п.2.5.1. настоящего Договора.
Контракт может также предусматривать механизмы управления запасами. Вы можете обратиться к адвокату, если вам нужна помощь. Этот параметр будет доступен в конце документа. Вы заполняете форму. Документ написан, когда вы его читаете. Вы можете модифицировать и повторно использовать его.
Любые общие условия Покупателя не будут применяться, если они прямо не приняты в письменной форме и по-прежнему должны быть согласованы с этими Общими условиями, которые будут преобладать в случае конфликта. Стороны согласны с тем, что поставка Продуктов Покупателю в любом случае регулируется правилами договоров купли-продажи.
4.3. Срок изготовления продукции может быть увеличен, если в ходе работы возникает необходимость дополнительных согласований к Техническому заданию, на срок, равный сроку, в течение которого будут получены необходимые согласования.
4.4. Работы считаются выполненными ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ с надлежащим качеством после подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи результатов выполненных работ, по производству и поставке по Договору купли-продажи продукции. Акты приема-передачи со стороны ЗАКАЗЧИКА могут подписывать:__________________________________(Ф.И.О., должность)4.5. Приемка продукции по количеству позиций и целостности транспортной упаковки производится представителем ЗАКАЗЧИКА на складе ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на основании доверенности на получение продукции.
На производство и поставку продукции
Если продажа относится к формам и деталям, которые будут производиться с ними, Покупатель незамедлительно предоставит Продавцу технические чертежи, относящиеся к деталям, а также технические спецификации материала, с которым он будет изготовлен, с учетом запроса дополнительных документов от Продавца.
Если продажа относится только к маркам, предназначенным для использования Покупателем, в дополнение к чертежам и спецификациям согласно ст. 1, Покупатель незамедлительно предоставит Продавцу технические чертежи и спецификации оборудования, на котором должны быть установлены пресс-формы, без того, чтобы Продавец запрашивал дополнительные документы.
4.8. ЗАКАЗЧИК вправе ссылаться на недостатки в работе или услуге только в тех случаях, когда эти недостатки отражены в Акте приема-передачи результатов выполненных работ.
4.9. ЗАКАЗЧИК, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.
4.10. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
5. Упаковка
5.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ упаковывает всю произведенную продукцию в транспортную упаковку таким образом, чтобы при транспортировке морским, воздушным и наземным транспортом обеспечивалась ее сохранность и безопасность прочих грузов.
6. Ответственность сторон
6.1. СТОРОНА, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой СТОРОНЕ причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. ЗАКАЗЧИК несет полную ответственность за качество и точность предоставленных данных, формул в Техническом задании, на основе которого выполняются работы по настоящему Договору. Доработка документации, внесение изменений в производимую продукцию и другие расходы, связанные с неточностями и ошибками в технической документации, выполняются за счет ЗАКАЗЧИКА с соответствующим сдвигом сроков окончания работ.
6.3. За просрочку выполнения работ по производству продукции ЗАКАЗЧИК вправе требовать уплаты ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ пени в размере 2% от стоимости, не сданной продукции за каждый день просрочки, но не более 50% от Цены продукции.
6.4. За просрочку ЗАКАЗЧИКОМ установленных сроков оплаты согласно п.2.5.1. и п.2.5.2. настоящего Договора, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ вправе требовать уплаты ЗАКАЗЧИКОМ пени в размере 2% за каждый день просрочки, но не более 50% от Цены продукции.
6.5. За разглашение ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ информации в рамках настоящего договора и/или информации технического характера указанной в Техническом задании, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере _________________________________________________.
6.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает СТОРОНУ, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7. Конфиденциальность.
7.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется не передавать третьим лицам техническую документацию, представленную ЗАКАЗЧИКОМ, и не использовать ее для изготовления продукции для третьей стороны.
7.3. Вся информация о деятельности любой из сторон, ставшая известной другой стороне в связи с заключением настоящего Договора, является конфиденциальной. СТОРОНЫ обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и международных прав
8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Российской Федерации города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Действие обстоятельств непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)
9.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНА не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.
9.2. При наступлении и прекращении обстоятельств указанных в п. 9.1., СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую СТОРОНУ, приложив соответствующую справку.
9.3. Продолжение действия обстоятельств непреодолимой силы более чем в течение трех месяцев влечет за собой заключение СТОРОНАМИ дополнительного соглашения по реализации настоящего Договора.
г. _______________ "__"__________ ____ г. ________________________________ в лице ______________________________, (наименование юридического лица) (Ф.И.О, должность) действующ__ на основании __________________________, именуемое в дальнейшем (устава, положения, доверенности) "Заказчик", с одной стороны, и _____________________________________ в лице (наименование юридического лица) _________________________, действующ___ на основании _____________________, (Ф.И.О, должность) (устава, положения, доверенности) именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: _____________ (далее - готовая продукция), передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее.
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика.
1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.
1.2.2. Требования к качеству готовой продукции: _______________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания составить смету работ и график работ и отправить на утверждение Заказчику с приложением расчета количества необходимого для выполнения работ сырья.
2.1.2. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи сырья (Приложение N _____) оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее _______ с момента его начала.
2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции.
2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п. 2.1.3 настоящего Договора.
2.1.5. Предупредить Заказчика в срок ________ и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
Непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья условиям настоящего Договора о качестве;
Не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности изделий либо создают невозможность завершения работы в срок.
2.1.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок __________.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.
2.2.2. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика сметы и графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.
2.2.3. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить Подрядчику соответственное количество сырья по накладной ТОРГ-12.
2.2.4. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.5. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.
2.2.6. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.
2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.
2.2.8. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.1.5 настоящего Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее _______ с момента получения уведомления.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).
3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: _________________ в следующие сроки: ________________.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания Сторонами до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
4.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
4.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.
5. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
5.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях). В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
6.1. Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение _______ со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N _____).
7.2. В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере __________ руб. за каждый день просрочки.
7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: _______________, Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в течение ______ известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.
8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более __________, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в ____________ суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:
10.2.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).
10.2.2. Копии доверенностей уполномоченных представителей Заказчика (Приложение N _____).
10.2.3. Акт приема-передачи сырья и тары (Приложение N _____).
10.2.4. Копии сертификатов по качеству:
а) сырья, б) готовой продукции (Приложение N _____).
10.2.5. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N _____).
10.2.6. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N _____).
10.2.7. Акт выполненных работ (Приложение N _____).
10.2.8. Отчет о расходовании сырья (Приложение N _____).
10.2.9. Смета работ (Приложение N _____).
10.2.10. График работ (Приложение N _____).