по изготовлению сувенирной продукции
г. Челябинск «__» ______ 201__ г.
Акционерное общество «Транснефть Нефтяные Насосы»
, именуемое в дальнейшем «Заказчик»
, в лице Генерального директора Биленко Павла Николаевича, действующего на основании Устав, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
, в лице генерального директора__________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Ответственность производителя за его продукцию предполагает, что продукт, который он размещает на рынке, неисправен. Поэтому возникает вопрос о том, доступен ли продукт, распространяется ли предоставление услуги и использованных товаров на продукт. Если дело доходит до вывода о том, что продукт присутствует, был ли он выставлен на рынок и он неисправен? Существует ли связь между неисправным продуктом и повреждением?
В соответствии с § 19 «3-я Пересказка Торцов», определение которых не имеет юридической силы, ответственность производителя за следующие продукты. Физические движимые товары, которые коммерчески продаются для использования или потребления. Электричество и недвижимое имущество, если применение права ответственности за продукцию представляется подходящим для потребителя в связи с тем, каким образом эти виды товаров предоставляются потребителю.
1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по выполнению работ по:
1) Оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции (Ручка металлическая, с нанесением логотипа) – 400 шт.;
2) Оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции (Ежедневник, с нанесением логотипа) – 400 шт.;
3) Оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции (Печать визиток двусторонних)– 10000 шт.,(далее – «Услуги»), объем, перечень, срок, результат и особенности оказания которых, установлены в Задании Заказчика (далее - Задание), являющимся Приложением № 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги.
Ответственность продукта при предоставлении услуги?
Расширение концепции продукта до документов, планов архитекторов или поставки крови и продуктов крови отклоняется путем пересчета в соответствии с преобладающим представлением. Применением права на ответственность продукта в случае неисправности предоставления услуг является общая проблема. Когда суды рассматривают этот вопрос, фактические обстоятельства предоставления услуг или толкование национального законодательства об ответственности часто являются решающими. Суды выбирают разные подходы. Определенной тенденции в юриспруденции не существует.
1.2. Местом оказания Услуг является АО «Транснефть Нефтяные Насосы» г.Челябинск, ул.Енисейская д.8.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. При оказании Услуг соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, и обычно предъявляемые требования к качеству такого рода Услуг.
2.1.2. Оказать Услуги в объеме, порядке и сроки, установленные Договором.
Возможно, суд обсуждает проблему в контексте концепции производителя или продукта или в свете того, что продукт размещен на рынке. Основное внимание уделяется шкале ответственности риска опасности. Ответственность за халатность не применяется в связи с предоставлением услуг.
Согласно законодательству некоторых федеративных государств ответственность за опасения предполагает, что кто-то является «производителем», то есть производителем продукта. Лица, которые ограничивают себя «продавцом товара» для коммерциализации продукции производителя, не подвергаются какой-либо угрозе. Термин «продавцы продуктов» может охватывать множество мероприятий.
2.1.3. В случае невозможности оказания Услуг в предусмотренные Договором сроки, заблаговременно за 60 (Шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты направить Заказчику мотивированный письменный отказ от оказания Услуг, а также возместить последнему все понесенные им в связи с таким отказом убытки и вернуть полученные по Договору денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления уведомления об отказе от оказания Услуг.
Потребитель покупает алюминиевую лестницу в хозяйственном магазине. Шесть лет спустя он падает при использовании лестницы из-за дефектного шага и страдает перелом тазобедренного сустава. Производитель лестницы - тайваньская компания, которая распределяет лестницы под логотипом американской торговой компании на Тайване. Потерпевший покупатель сначала подал в суд на хозяйственный магазин, американского импортера и тайваньского производителя за ущерб, связанный с нарушением срочных и юридических гарантий, халатности и угроз.
Однако простой маркетинг продукта может быть достаточным в соответствии с законом об ответственности за продукцию в других федеральных землях, чтобы подвергать риску риск воздействия как производителя. Причина усугубления ответственности часто заключается в том, что требование о возмещении ущерба изготовителю не обещает принудительного исполнения.
2.1.4. После окончания оказания Услуг направить Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг (далее - Акт) по каждому виду Услуг, предусмотренных Заданием, в двух экземплярах по форме Приложения № 2 к Договору в течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания оказания Услуг. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта с указанием недостатков в оказанных Услугах, Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) календарных дней согласовать с Заказчиком срок устранения указанных недостатков и устранить указанные недостатки за свой счет в согласованный срок.
Однако, согласно законам об ответственности за продукцию в других федеральных землях, этого может быть достаточно, чтобы подвергать риску абсолютную ответственность за продукцию как производителя. Такое усугубление ответственности за «продавца товара» также может быть связано с тем, что требование о возмещении ущерба изготовителю не обещает каких-либо успехов в обеспечении соблюдения.
В случае предоставления услуги, независимо от различия между «продавцом товара» и «изготовителем», также может быть уместно, как суд квалифицирует договорные отношения между пострадавшим заявителем и поставщиком услуг ответчика. В тех случаях, когда договорные отношения «преимущественно» квалифицируются как услуга, несмотря на элементы коммерческого права, некоторые суды отклоняют применение угрозы ответственности. Однако у поставщика услуг ответчика есть значительный риск судебного разбирательства, поскольку некоторые суды сосредоточены на точке зрения потерпевшего клиента, который должен спросить, в какой субъективной точке зрения заключена организация-заказчик.
2.1.5. До окончания срока действия Договора, оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончанию срока действия Договора направляется Исполнителем Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.
У трейдера есть дефект, ремонтная мастерская, которая также является франшизой производителя трактора, ремонтирует трактор, зная, что производитель в это время доказывает тип трактора как часть программы отзыва два года спустя произошел несчастный случай с трактором, в котором покупатель страдает серьезным повреждением продолжительности ущерба, причиненного потерпевшей стороной от производителя и ремонтной мастерской Посмотрите, что их производительность по ремонту не должна классифицироваться как продажа продукта, а только как услуга.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан надлежащим образом подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Исполнителю.
2.1.6. Исполнителем предоставлена Заказчику информация по форме Приложения № 3 к настоящему договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237/) о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Исполнителя, с приложением подтверждающих документов, по форме Приложения № 3 к Договору Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику не позднее 3 (трех) календарных дней с момента возникновения таких изменений.
Ресторан, чья испорченная еда приводит к травме здоровья для гостя, обычно классифицируется как продавец продукта; обслуживание приготовления пищи выходит на задний план, поэтому не «преобладает». Соответственно, ресторан несет ответственность за испорченную пищу для испорченной пищи.
Таким образом, ответственность в соответствии с принципами риска опасности часто отвергается, если пациент поврежден загрязненным слоем крови. 3-я Пересказка Тортов отклоняется от этой практики принятия решений. Согласно § 19 «3-ая Пересказка Тортов», коммерческое предоставление услуги явно не является продуктом. Эта концепция продукта слишком узкая, если это должно привести к исключению риска повреждения. Более того, эта концепция может противоречить приоритетному национальному законодательству.
Если какие-либо поля формы Приложения № 3 к Договору, кроме поля: «Номер и дата заключения Договора», не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Исполнителю убытков, заявив о таком отказе за 10 (десять) календарных дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.
Концепция продукта также охватывает производство, строительство, проектирование, разработку, разработку стандартов, подготовку, реализацию, контроль, листинг, сертификацию, предупреждение, внедрение, продажу, продажу, рекламу, упаковку и маркировку. Другие суды отклоняют угрозу ответственности при предоставлении неисправного обслуживания. Справочная информация. Хотя продукты, как правило, предназначены для массового использования, предоставление отдельных услуг является центром предоставления услуг.
Ответственность за продукцию не может быть категорически исключена при предоставлении услуг. Суд оправдал это, в частности, тем фактом, что ответственный оператор молчавил посетителям завода, что на заводе нет дефектов. Для концепции продукта не имеет значения, является ли продукт новым или используется. 3-ая Пересказка Тортов приводится в § 8 из обязательства «профессионально связанной с продажей или другим распространением использованных продуктов». Международная харвестерная компания подтверждает это.
Исполнитель согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Исполнителем до заключения Договора информации о бенефициарах, а также информации, предоставленной при исполнении Договора по форме Приложения № 3 к Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в ОАО «АК «Транснефть» и органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Исполнитель, предоставляя Заказчику информацию до заключения Договора и по форме Приложения № 3 к Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, а также хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и обработку в информационных системах и/или без их использования Заказчиком, ОАО «АК «Транснефть» и указанными органами государственной власти, как это предусмотрено настоящим пунктом, последним получены (будут получены).
Покупатель, который покупает подержанные товары, может, по мнению многих судов, не разумно ожидать, что этот продукт будет иметь тот же дефект, что и совершенно новые товары. По этой причине поврежденный покупатель может полагаться только на принципы ответственности за риск продукта в ходе своих требований о возмещении ущерба в исключительных случаях.
Продукт из вторых рук представляет собой продукт, который был продан профессионально покупателю за пределами коммерческой распределительной цепочки и использовался в течение определенного периода времени. Лицо, которое распространяет профессионально используемые продукты, несет ответственность только за ущерб, если дефект продукта, причиняющего ущерб, объясняется отсутствием ухода за дилером, использующим товары.
Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять оказанные надлежащим образом Услуги и подписать Акт в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения или направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от его подписания.
2.2.2. Оплатить принятые Услуги в соответствии с условиями Договора.
Исключительно, подверженная опасности опасность считается, когда подержанный мерчендайзер продает свои продукты, чтобы покупатели могли разумно предположить, что используемые товары не связаны с большим риском ошибки, чем новые продукты. Однако, как правило, это обязательство не касается производственных или строительных дефектов, поскольку они, как правило, несут исключительную ответственность первоначального производителя. Другой случай - это случай, когда вторичные продукты подвергаются переработке.
Если переработка приводит к производственному дефекту в продукте, торговец подержанными товарами может нести ответственность в качестве нового производителя. Кстати, используемые продукты должны соответствовать соответствующим законам и стандартам безопасности продуктов, а также административным требованиям.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать своевременного, полного и качественного выполнения Исполнителем обязательств по Договору. Заказчик вправе во всякое время проверять ход, результаты и качество действий Исполнителя по исполнению договорных обязательств.
2.3.2. Осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных Договором и не противоречащих законодательству Российской Федерации.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
Размещение продуктов
Ответственность за продукт связана с коммерческой продажей или размещением на рынке дефектного продукта. В случае угроз риска важно, чтобы продукт был размещен на коммерческом рынке, например, через продажи или другую деятельность, ориентированную на продажи. Нет необходимости владеть передачей продукта другому лицу. Также не нужно заключать договор купли-продажи. Некоторые суды, например, считают, что продавец несет ответственность за дефектные продукты, даже если клиент еще не заплатил за них.
В этом случае продавец не считается экспертом в отношении проданных товаров. В дополнение к профессиональной продаже ответственность за продукцию также может быть учтена в договоре купли-продажи, например, о строительстве и передаче дома, а также о лизинге или аренде оборудования.
3.1. Стоимость Услуг по Договору составляет ___________ (______________________) руб. ____ коп., включая НДС 18% в сумме __________,____ руб. (_____________) руб. ____ копеек.
Оплата услуг Исполнителя осуществляется по факту оказания услуг, согласно заданию Заказчика приведенного в приложении №1 в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения счета на оплату.
При возникновении ошибки продукта не существует единого, обычно действующего правила. Термин ошибки изменяется от состояния к состоянию. Таким образом, суд во Флориде может классифицировать продукт как дефектный, суд в штате Вирджиния, что продукт как бездефектный.
Концепция ошибки играет важную роль, особенно в случае опасности и небрежности. В случае гарантийной ответственности содержание, которое является договорным и юридически обязано партнером по контракту, в первую очередь имеет отношение к существованию дефекта продукта.
3-я повторная обработка сундуков имеет три возможных источника ошибок в области уязвимости. Такой подход является обычной практикой. В некоторых случаях так называемое искажение также идентифицируется как источник ошибок. Это случаи, когда продукт не имеет технического дефекта, но производитель, поставщик или продавец, рекламой, заверениями или другим поведением, вызывают ожидания у потребителя, которые, очевидно, не могут выполнить продукт. Ответственность за продукцию учитывается в случае неправильных инструкций по сборке или инструкций по вводу в эксплуатацию.
3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до «31» декабря 2016 года, а в части исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора – до полного их исполнения.
4.2. Стороны договорились, что срок оказания Услуг указывается в Задании. Услуги считаются фактически оказанными Исполнителем с момента подписания Заказчиком соответствующего Акта без замечаний.
4.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в самом уведомлении не указана иная дата.
5. Ответственность Сторон и порядок урегулирования споров
5.1. В случае нарушения установленных Заданием сроков оказания Услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Услуг, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый день просрочки, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить.
5.2. В случае нарушения, согласованных в порядке п. 2.1.4 Договора, сроков устранения недостатков в оказанных Услугах, отраженных Заказчиком в мотивированном отказе от подписания Акта, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Услуг, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый день просрочки, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить.
5.3. В случае нарушения предусмотренных п.2.1.4. Договора сроков направления/выставления Актов и счетов-фактур, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от стоимости Услуг, указанной в п.3.1 Договора, за каждый день просрочки, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить.
5.8. Все споры, возникшие при заключении, исполнении и прекращении Договора, разрешаются с обязательным применением досудебного претензионного порядка урегулирования. При этом соблюдением данного порядка будет считаться направление Стороной другой Стороне мотивированной, документально обоснованной претензии и направление ответа на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. При этом претензия не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий Договорных обязательств.
5.9. В случае невозможности урегулирования спора, вытекающего из Договора, в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
5.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором Стороны несут ответственность по своим обязательствам по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.11. Неустойка (штраф) за просрочку исполнения обязательств во всех случаях, предусмотренных Договором, начисляется по день фактического исполнения обязательства включительно.
6. Конфиденциальность
6.1. Условия Договора, документы, подписанные Сторонами на основании и во исполнение Договора, а равно, любая иная информация, сообщенная Стороне в целях исполнения Договора, являются конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их, как в течение срока действия Договора, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 6.3 Договора.
6.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, иначе как в целях реализации Договора.
6.3. Не считается разглашением условий Договора и иных конфиденциальных сведений сообщение их части государственным органам власти, органам местного самоуправления, а также иным органам и организациям, в соответствии с действующим законодательством и положениями п. 2.1.6 Договора.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
7.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями) или иным компетентным органом власти.
7.4. Срок оказания Услуг автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.
Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (Одного) месяца, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.
8. Изменение условий и расторжение Договора
8.1. Условия Договора могут быть изменены и/или дополнены путем подписания дополнительного соглашения к Договору, заключенного в той же форме, что и Договор.
8.2. Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон только после подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении Договора, заключенного в той же форме, что и Договор.
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в самом уведомлении не указана иная дата.
Размер убытков, вызванных расторжением Договора и подлежащих возмещению Исполнителю, не может превышать сумм, фактически уплаченных Исполнителю на дату расторжения Договора за оказанные по настоящему Договору услуги.
9. Прочие условия
9.1. После заключения Договора все предварительные переговоры по вопросам заключения и предполагаемого исполнения Договора, вся предварительная переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, касающиеся обязательств Сторон, урегулированных Договором, теряют юридическую силу.
9.2. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению Договора посредством факсимильной связи. Сообщения за подписями и печатями уполномоченных на то лиц, переданные Сторонами друг другу посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу, при условии, что Сторона, инициирующая такое сообщение, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи сообщения по факсимильной связи направит другой Стороне оригинал такого документа. В рамках Договора полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от другой Стороны, если оно содержит правильные отметки факсимильного аппарата Стороны получателя о наименованиях и телефонах Стороны-отправителя.
9.4. Стороны обязуются в течение 3 (трех) календарных дней письменно сообщать друг другу о любых изменениях в сведениях, указанных в разделе 11 Договора. В случае нарушения данного пункта, риск последствий, вызванным неполучением корреспонденции, падает на Сторону, нарушившую данный пункт Договора.
9.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
9.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Приложения к Договору
10.1. Любое из приложений к Договору, равно как и сам Договор или дополнительное соглашение к нему, имеет юридическую силу только в том случае, если содержит подписи уполномоченных представителей обоих Сторон с приложением оттиска фирменной печати каждой Стороны.
10.2. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
10.2.1. Приложение № 1 – Задание Заказчика.
10.2.2. Приложение № 2 - Форма Акта об оказании услуг.
10.2.3. Приложение № 3 - Форма предоставления сведений о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя.
11. Адреса, банковские и иные реквизиты Сторон
Заказчик: Исполнитель
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Задание Заказчика.
Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется оказать в соответствии с настоящим Заданием и условиями Договора № ______ от «__» __________ 201_ г. следующие Услуги:
Номер лота: Услуги по изготовлению сувенирной продукции.
Условия оплаты: по факту выполнения работ.
Срок поставки 31.01.2016г.
Доставка по адресу: г. Челябинск, ул. Енисейская д.8
| № | Наименование | Описание | Ед.измерения | Кол-во | Срок заключения договора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции (Ручка металлическая, с нанесением логотипа) | Чернила синие (не гелевые), автоматическая | шт | 400 | до 31.01.2016г. |
| 2 | Оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции (Ежедневник, с нанесением логотипа) | 145*200 мм, обложка из искусственной кожи, цвет синий, внутренний блок не датированный, плотность бумаги от 80 гр/кв.м. до 100 гр/кв.м | шт | 400 | до 31.01.2016г. |
| 3 | Оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции (Визитки) | Двусторонние визитки, цветная печать, бумага 300гр, лицевая сторона - на русском языке, оборотная сторона - на английском языке | шт | 10000 | до 31.01.2016г. |
Перечень документации, предоставляемой заказчику по окончании выполнения услуг:
Счет-фактура, акт выполненных работ.
| № п/п | Наименование |
| 1 | Ручка металлическая, автоматическая, чернила синие (не гелевые), с нанесением логотипа |
| 1.2 | Нанесение логотипа на ручку – гравировка |
| 2 | Ежедневник 145*200 мм, плотность бумаги от 80 гр/кв.м. до 100 гр/кв.м, обложка из искусственной кожи, цвет синий, внутренний блок не датированный, с нанесением логотипа |
| 2.1 | Изготовление клеше для ежедневника |
| 2.2 | Нанесение символики – тиснение |
| 3 | Печать визиток двусторонних, цветная печать, плотность бумаги 300гр, лицевая сторона - на русском языке, оборотная сторона - на английском языке |
| 3.1 | Изготовление макета для визиток, лицевая сторона - на русском языке, оборотная сторона - на английском языке |
Заказчик Исполнитель
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Договору № ______ от «__» __________ 201_ г.
ФОРМА
Акт об оказании услуг.
Г. ____________ «__» __________ 201_ г.
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, также, «Сторона», подписали настоящий Акт об оказании Услуг, именуемый в дальнейшем «Акт», о нижеследующем:
1. Настоящим Актом Стороны подтверждают, что в соответствии с Договором № __________ от «__» __________ 201_ г. (далее – «Договор») в период с _________________ по ________________ Исполнителем оказаны Заказчику следующие услуги, предусмотренные Заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору): ______________ ___________________________________________________________ (далее – «Услуги»).
2. 1 В соответствии с условиями Договора и Заданием Заказчика стоимость оказанных Исполнителем Услуг составляет сумму в размере ________(__________) руб., включая НДС в сумме ___________(________________) руб. Оплата Услуг Заказчиком производится в соответствии с условиями Договора.
3. Стороны подтверждают, что Услуги оказаны Исполнителем в полном объеме, надлежащим образом и приняты Заказчиком без оговорок. Претензий по качеству оказанных Услуг, по размеру их стоимости, а равно каким-либо другим основаниям, связанным с Договором, Стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора с момента подписания данного Акта.
5. Подписи Сторон:
Заказчик Исполнитель
_____________/__________/ _____________/__________/
Форма согласована:
Заказчик Исполнитель
_____________/__________/ _____________/__________/
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору № __ от «___» __________ 201_ г.
Форма предоставления сведений о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя
1 .
| Наименование Исполнителя (ИНН, вид деятельности) | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия, и иные существенные условия договора) | № п/п | Информация о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц) | Сведения о составе исполни-тельных органов |
|||||||||||||||
| ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВД | Ф.И.О. руководителя | Серия, № документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (млн. руб.) | Срок действия | Иные существенные условия | ИНН | ОГРН | Наименование/ Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия, № документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) | Руководитель/ участник/ акционер/ собственник/ бенефициар | Информация о подтверждающих документах | ||
Форма согласована:
Заказчик: Исполнитель:
________________/____________/ ________________/____________/
1 Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный - зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Договор № ____
на оказание услуг по изготовлению презентационно–сувенирной продукции
г. Тюмень «___» ________ 2012 г.
2.3. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после заключения Контракта/Договора в течение 5 банковских дней в размере 50% от общей суммы Контракта/Договора. Оплату оставшейся суммы по Контракту в размере 50% Заказчик осуществляет в течение 10 банковских дней с даты отгрузки продукции Подрядчиком Заказчику.
3.Обязательства сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Исключительно для Заказчика осуществить разработку дизайна, индивидуальной высечки и непосредственное изготовление тиража продукции, произвести поставку продукции в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим заданием (Приложение) в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора, внесения предоплаты на расчетный счет Подрядчик и предоставления утвержденных оригинал-макетов, необходимых для выполнения обязательств по данному Договору.
Перечень услуг по изготовлению презентационно – сувенирной продукции с фирменной символикой Заказчика:
Разработка концепции продукции и утверждение ее у Заказчика в течение 1 дня;
В соответствии с утвержденной концепцией создание оригинал-макетов индивидуальной высечки и подписание макета у Заказчика в течение 1 дня;
Подбор и приобретение необходимых иллюстраций, в соответствии с законодательством об авторских правах (при необходимости);
Подготовка оригинал-макета продукции (с использованием пакета программ Adobe CS2 (для Windows) или выше, в целях обеспечения совместимости с программным обеспечением Заказчика) и утверждение её у государственного заказчика в течение 1 дня;
Художественно-оформительская доработка, корректирование оригинал-макета продукции;
Сдача и подписание оригинал-макетов продукции (верстка, PS и PDF-файлы) Заказчику в течение 1 дня;
Непосредственное изготовление продукции.
3.1.2. Разработать концепцию и оригинал-макет продукции в течение 1 календарного дня с момента заключения настоящего Договора. Концепция и оригинал-макет продукции направляется Заказчику на бумажном носителе формата А-4 (заверенный и подписанный надлежащим образом) и на электронном носителе (CD-R с использованием пакета программ Adobe CS2 (для Windows) или выше, в целях обеспечения совместимости с программным обеспечением Заказчика.
3.1.3. Выполнить доработку оригинал-макета продукции в течение 1 (одного) рабочего дня после получения замечаний Заказчика в соответствии с этими замечаниями и представить его на новое утверждение Заказчику. После сдачи оригинал-макетов (PS и PDF -файлы) Государственному заказчику составляется акт о приемке.
3.1.4. Изготовить продукцию в течение 30 рабочих дней с момента предоплаты и утверждения оригинал-макетов продукции.
3.1.5. Сообщить Заказчику о выполнении заказа, готовности доставить готовую продукцию.
3.1.6. Рассмотреть претензии Заказчика по качеству, количеству и характеристикам готовой продукции.
3.1.7. Заменить продукцию за свой счет, если будут опечатки и другие недостатки, возникшие по вине Подрядчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Рассмотреть в течение 1 дня представленный Подрядчиком на рассмотрение и утверждение Заказчику концепцию и оригинал-макет продукции и либо утвердить его, либо представить Подрядчику свои замечания.
3.2.2. Предоставлять Подрядчику фирменную символику после подписания Договора.
3.2.3. Произвести оплату продукции в порядке, определенном настоящим Договором.
3.2.4. Получить по накладной от Подрядчика продукцию.
3.2.5. В течение 5 дней с момента получения принять и рассмотреть предоставленные Подрядчиком счета-фактуры и акты приема - передачи (накладные) продукции.
3.3. Заказчик предъявляет претензию, связанную с ненадлежащим качеством работы и условиями исполнения настоящего государственного контракта, не позднее 10 дней со дня получения продукции.
3.4. В случае несоответствия продукции требованиям, установленным настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение), в результате ненадлежащего оказания услуг Подрядчиком Стороны обязуются составить и подписать акт о несоответствии продукции требованиям, установленным настоящим Договором.
3.5. Приемка готовой продукции по настоящему Договору проводится по местонахождению Заказчика и оформляется накладной (актом приема - передачи), подписываемым уполномоченными представителями обеих Сторон.
3.6. Поставка готовой продукции Заказчику осуществляется транспортом Подрядчика или грузоперевозчика до склада Заказчика (адрес указывается в Спецификации по Заказчика).
3.7. Представители Заказчика проверяют передаваемую продукцию на соответствие Приложению № 1 и условиям настоящего государственного контракта по наименованиям и количеству, визуально осматривают целостность упаковки продукции с вскрытием по усмотрению Заказчика до 30 % упакованных единиц тары от общего объема принимаемой продукции и при отсутствии замечаний подписывают товарно-транспортные накладные.
3.8. В случае обнаружения недостатков при передаче продукции, на месте составляется акт с указанием этих недостатков, подписываемый представителями Сторон. Один экземпляр акта направляется Подрядчику для устранения недостатков.
3.9. Представители Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляют приемку поставленного товара на соответствие техническим характеристикам товара (Приложение) и при отсутствии замечаний подписывают товарные накладные.
Представители Подрядчика имеют право присутствовать при проведении приемки поставленного товара.
3.10. Заказчик имеет право привлечь для проведения независимой экспертизы продукции, на соответствие требованиям Договора, экспертов. Представители Подрядчика имеют право присутствовать при проведении экспертизы продукции. В случае проведения независимой экспертизы сроки оплаты товара, предусмотренные разделом 2 настоящего контракта, могут быть перенесены на более поздний срок соразмерно времени, необходимого для проведения данной экспертизы.
3.11. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания соответствующего акта, устранить недостатки, указанные в акте, в случае их обнаружения.
3.12. Представители Заказчика подписывают товарные накладные после устранения всех недостатков. Один экземпляр подписанной товарной накладной направляется Подрядчику. Право собственности на товар переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания товарных накладных.
3.13. Заказчик подписывает экземпляры товарных накладных после поставки всей продукции, предусмотренной настоящим Договором. Один подписанный экземпляр товарной накладной направляется Подрядчику.
3.14. Моментом исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору считается факт передачи всей продукции в полном объеме надлежащего качества Заказчику и подписания Заказчиком товарной накладной.
В случае, если Заказчик, узнает о том, что Подрядчик передал для использования, продажи третьим лицам оригинал-макет, разработанный в рамках исполнения настоящего государственного контракта, и/или готовую продукцию, то Заказчик вправе обратиться с требованием об изъятии такой продукции из обращения и взыскании стоимости этой продукции в свою пользу.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. За просрочку поставки продукции Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки.
4.3. За нарушение сроков оплаты продукции, указанных в п.2.3. настоящего Договора, Заказчик может быть принуждён к оплате неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа в пользу Подрядчика.
4.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимается: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области .
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
6.2. Расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
7. Действие Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора и действует до 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов до их полного погашения.
7.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
8. Заключительные положения
8.1. В части отношений между Сторонами неурегулированной положениями настоящего Договора применяется действующее законодательство Российской Федерации.
8.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
В случае необходимости Стороны договариваются о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного экономического результата.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке , имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.
9. Юридические адреса сторон
Государственный заказчик | Подрядчик |
Юридический адрес: Почтовый адрес: Западно-Сибирский банк России» Адрес доставки: г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 3 К/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, г. Тюмень Р/с в Западно-Сибирском банке России» | |
(Указывается должность) _______________________/ / | (Указывается должность) __________________________/________ / |
Приложение
к договору № ______
от «___» _________ 2012 г.