В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели. Вне зависимости от того работаем мы с физическим или юридическим лицом.
Зачем нужен договор на изготовление мебели?
Наличие такого договора защищает интересы заказчика и исполнителя в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. Мы всегда действуем в рамках «Закона о Защите Прав Потребителей» и наличие подписанного договора на производство мебели упрощает соблюдение этого закона в случае возникновения спорных вопросов.
Следует, однако, заметить, что в нашей компании придерживаются принципа: «покупатель всегда прав», поэтому мы всегда идем навстречу нашим клиентам (если это возможно) при разрешении спорных вопросов связанных с изготовлением, доставкой, установкой и дальнейшим обслуживанием произведенной мебели.
Заказывая у нас, вам обязательно предложат подписать договор на изготовление мебели. Вы можете познакомиться с его текстом ниже. Если вы будете заказывать мебель в другой компании, у знакомого лица или родственника, которые предлагают обойтись без договора, то можете взять за основу наш договор изменить его и предложить продавцу. Если он не согласится, то лучше не рисковать своими нервами, деньгами и временем, а выбрать другую компанию.
Образец договора на производство мебели.
Представляем вашему вниманию образец договора на заказ мебели, на примере . Это типовой образец договора. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда устанавливаются индивидуально для каждого заказа. Общаясь с нашим мастером во время встречи и по телефону, вы обязательно обговорите с ним все нюансы, связанные с оплатой и сроками изготовления мебели. И все они будут отражены в договоре на заказ. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вы всегда получите исчерпывающую консультацию от нашего специалиста.
Договор
г. Архангельск
Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Третьяков А.Н., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия XX № XXXXXXXXX от 01.01.01, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору.
1.2. Наименование производимой продукции:
*ШКАФ КУПЕ
Конфигурация и размеры указаны в приложении.
2. Цена договора и условия оплаты
2.1. Цена договора производимой продукции составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей.
2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей, Доставку 600 (Шестьсот) рублей, и Монтаж продукции 3 000 (Три тысячи) рублей.
2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Форма оплаты
- Предоплата 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора.
- Оставшаяся сумма в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ.
3. Обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязан произвести продукцию в строгом соответствии с заказ – нарядом, заверенным «Заказчиком». «Исполнитель» не проводит работы по устранению дефектов помещения и строительных недоработок «Заказчика».
3.2. Изменения проекта согласуются «Заказчиком» в письменном виде.
3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» предоплаты согласно п.2.4. настоящего договора.
3.4. Срок изготовления продукции составляет 10 рабочих дней с момента предоплаты.
3.5. Доставка и монтаж продукции производится в любое удобное для «Заказчика» время, в течение 7 рабочих дней после истечения срока изготовления.
3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин «Заказчик» не может осуществить приём продукции для доставки и монтажа, он обязан уведомить об этом «Исполнителя» в письменном виде для установки новых сроков.
3.7. Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в собранном виде на объекте «Заказчика» и оформляется Актом.
3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 1 год. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации.
3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение установленных сроков согласно ФЗ ОЗПП ст.29 п.6.
4. Штрафные санкции
4.1. В случае нарушения сроков изготовления, доставки или монтажа (п. 3.4, п.3.5) «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от цены изготовления, доставки или монтажа за каждый день задержки.
4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны «Заказчика» последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного договора затраты (ст. №32 «Закон о защите прав потребителей» №212-ФЗ от 17.12.1999г.)
4.3. В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 3% суммы окончательного платежа за каждый день задержки.
5. Форс-мажор
5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения условий последнего связано со стихийными бедствиями, военными действиями, действиями правоохранительных органов.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за обязательства «Заказчика» перед третьими юридическими и физическими лицами.
6.3. Срок действия договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и окончания взаиморасчётов.
6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Предоплата 10 500 рублей
Внесена
«Заказчик»
«___»_______________________2011г.
Договор №___
на производство и поставку продукции
г. Санкт-Петербург «___» ________ 20___ г.
Co. LTD, в дальнейшем - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ООО «_________», в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____________ Иванова С.В., действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По письменным поручениям (Заказам), по форме Спецификации (Приложение №2), ЗАКАЗЧИКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется выполнять в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1) работы по производству продукции своими силами и средствами с использованием собственного сырья и материалов, поставить произведенную продукцию ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принимать продукцию и оплачивать результаты выполненных работ в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре.
1.2. Форма Технического задания приведена в Приложении №1, которое является неотъемлемой часть настоящего Договора, вся информация, представленная в Приложении №1 является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.
1.3. Приемка ЗАКАЗЧИКОМ изготовленной ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ продукции осуществляется силами и средствами ЗАКАЗЧИКА в месте нахождения продукции на условиях ее самовывоза со склада ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в сроки, установленные п.4.6. настоящего Договора.
1.4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК по каждому Заказу в отдельности, оформляют Договор купли-продажи, с обязательным указанием количества продукции, стоимость Заказа, сформированная на условиях настоящего Договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Работы, выполняемые ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ по настоящему Договору, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по каждому заказу (Договору купли-продажи) в отдельности. Стоимость заказа является произведением затребованного ЗАКАЗЧИКОМ у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ количества продукции к производству и цены единицы продукции (далее - «Цена продукции»).
2.2. Цена единицы продукции составляет ____________________, и на срок действия настоящего Договора остается неизменной.
2.3. Цена продукции включает стоимость транспортной упаковки и ____________.
2.4. Цена продукции, может быть пересмотрена в случае:- взаимно согласованных обеими Сторонами изменений в Техническом задании (Приложение №1); - изменения календарных сроков на выполняемые работы; - изменения стоимости сырья для выпускаемой продукции;
В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с изменением Цены продукции, СТОРОНЫ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного уведомления ПРОИЗВОДИТЕЛЯ о его расторжении.
2.5. Оплата Заказа осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на основании Счета, выставленного ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, путем перечисления денежных средств ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в следующем порядке:
2.5.1. ЗАКАЗЧИК, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ Заказа и заключение на его основании Договора купли-продажи на производства продукции, перечисляет аванс в размере не менее 50 % от стоимости Заказа.
2.5.2. Окончательная оплата Заказа, за вычетом суммы аванса в размере, указанном в п.2.5.1. настоящего Договора, производится ЗАКАЗЧИКОМ в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней после направления ЗАКАЗЧИКУ уведомления о выполнении ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ работ.
2.7. Отгрузка продукции со склада ЗАКАЗЧИКУ осуществляется при 100% расчете с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ за произведенную продукцию.
3. Обязанности и права сторон
3.1. ПРОИЗВОДИЕТЕЛЬ обязан:
3.1.1. выполнять работы по производству продукции строго в соответствии с письменным поручением ЗАКАЗЧИКА, Техническим заданием в сроки, определенные в настоящем Договоре.
3.1.2. информировать ЗАКАЗЧИКА об ошибках и неточностях, которые могут быть обнаружены в Техническом задании в процессе производства продукции. 3.1.3. сообщать по требованию ЗАКАЗЧИКА все сведения о ходе выполнения работ по производству продукции. 3.1.4. незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА, в случае возможного изменения сроков выполнения работ, или невозможности по каким-либо причинам выполнить работы по производству и поставки продукции.
3.1.5. производить контроль качества произведенной продукции на соответствие требованиям Технического задания ЗАКАЗЧИКА и в случае обнаружения брака принять все меры для его устранения.
3.1.6. принять все необходимые меры по недопущению утечки информации третьим лицам об условиях настоящего Договора, об информации, изложенной в Техническом задании.
3.1.7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обеспечивает собственными силами проведение контроля качества производства продукции.
3.1.8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не вправе привлекать к производству продукции соисполнителей (субподрядчиков) в рамках данного контракта.
3.2. ПРОИЗВОДИЕТЕЛЬ вправе:
3.2.1. не приступать к выполнению работ, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, когда нарушение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.3.1. предоставлять ПРОИЗВОДИТЕЛЮ для выполнения работ по настоящему Договору документацию ___________, отвечающую требованиям _________________.
3.3.2. в сроки, установленные в настоящем Договоре оплачивать выполненные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ работы и осуществить приемку произведенной продукции.
3.4. ЗАКАЗЧИК вправе:
3.4.1. контролировать ход выполнения работ по настоящему Договору и запрашивать у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ необходимую информацию или отчеты о выполнении работ.
4. Срок изготовления, порядок сдачи и приемки продукции.
4.1. Срок изготовления продукции определен в каждой Договоре купли-продажи в отдельности (по форме Приложения №2) к настоящему Договору.
4.2. Выполнение работ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ начинается с момента поступления на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА суммы аванса в размере, указанном в п.2.5.1. настоящего Договора.
4.3. Срок изготовления продукции может быть увеличен, если в ходе работы возникает необходимость дополнительных согласований к Техническому заданию, на срок, равный сроку, в течение которого будут получены необходимые согласования.
4.4. Работы считаются выполненными ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ с надлежащим качеством после подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи результатов выполненных работ, по производству и поставке по Договору купли-продажи продукции. Акты приема-передачи со стороны ЗАКАЗЧИКА могут подписывать:__________________________________(Ф.И.О., должность)4.5. Приемка продукции по количеству позиций и целостности транспортной упаковки производится представителем ЗАКАЗЧИКА на складе ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на основании доверенности на получение продукции.
4.8. ЗАКАЗЧИК вправе ссылаться на недостатки в работе или услуге только в тех случаях, когда эти недостатки отражены в Акте приема-передачи результатов выполненных работ.
4.9. ЗАКАЗЧИК, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.
4.10. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
5. Упаковка
5.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ упаковывает всю произведенную продукцию в транспортную упаковку таким образом, чтобы при транспортировке морским, воздушным и наземным транспортом обеспечивалась ее сохранность и безопасность прочих грузов.
6. Ответственность сторон
6.1. СТОРОНА, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой СТОРОНЕ причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. ЗАКАЗЧИК несет полную ответственность за качество и точность предоставленных данных, формул в Техническом задании, на основе которого выполняются работы по настоящему Договору. Доработка документации, внесение изменений в производимую продукцию и другие расходы, связанные с неточностями и ошибками в технической документации, выполняются за счет ЗАКАЗЧИКА с соответствующим сдвигом сроков окончания работ.
6.3. За просрочку выполнения работ по производству продукции ЗАКАЗЧИК вправе требовать уплаты ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ пени в размере 2% от стоимости, не сданной продукции за каждый день просрочки, но не более 50% от Цены продукции.
6.4. За просрочку ЗАКАЗЧИКОМ установленных сроков оплаты согласно п.2.5.1. и п.2.5.2. настоящего Договора, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ вправе требовать уплаты ЗАКАЗЧИКОМ пени в размере 2% за каждый день просрочки, но не более 50% от Цены продукции.
6.5. За разглашение ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ информации в рамках настоящего договора и/или информации технического характера указанной в Техническом задании, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере _________________________________________________.
6.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает СТОРОНУ, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7. Конфиденциальность.
7.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется не передавать третьим лицам техническую документацию, представленную ЗАКАЗЧИКОМ, и не использовать ее для изготовления продукции для третьей стороны.
7.3. Вся информация о деятельности любой из сторон, ставшая известной другой стороне в связи с заключением настоящего Договора, является конфиденциальной. СТОРОНЫ обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и международных прав
8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Российской Федерации города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Действие обстоятельств непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)
9.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНА не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.
9.2. При наступлении и прекращении обстоятельств указанных в п. 9.1., СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую СТОРОНУ, приложив соответствующую справку.
9.3. Продолжение действия обстоятельств непреодолимой силы более чем в течение трех месяцев влечет за собой заключение СТОРОНАМИ дополнительного соглашения по реализации настоящего Договора.
г. _______________ "__"__________ ____ г. ________________________________ в лице ______________________________, (наименование юридического лица) (Ф.И.О, должность) действующ__ на основании __________________________, именуемое в дальнейшем (устава, положения, доверенности) "Заказчик", с одной стороны, и _____________________________________ в лице (наименование юридического лица) _________________________, действующ___ на основании _____________________, (Ф.И.О, должность) (устава, положения, доверенности) именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: _____________ (далее - готовая продукция), передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее.
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика.
1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.
1.2.2. Требования к качеству готовой продукции: _______________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания составить смету работ и график работ и отправить на утверждение Заказчику с приложением расчета количества необходимого для выполнения работ сырья.
2.1.2. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи сырья (Приложение N _____) оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее _______ с момента его начала.
2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции.
2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п. 2.1.3 настоящего Договора.
2.1.5. Предупредить Заказчика в срок ________ и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
Непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья условиям настоящего Договора о качестве;
Не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности изделий либо создают невозможность завершения работы в срок.
2.1.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок __________.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.
2.2.2. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика сметы и графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.
2.2.3. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить Подрядчику соответственное количество сырья по накладной ТОРГ-12.
2.2.4. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.5. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.
2.2.6. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.
2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.
2.2.8. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.1.5 настоящего Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее _______ с момента получения уведомления.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).
3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: _________________ в следующие сроки: ________________.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания Сторонами до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
4.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
4.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.
5. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
5.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях). В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
6.1. Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение _______ со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N _____).
7.2. В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере __________ руб. за каждый день просрочки.
7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: _______________, Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в течение ______ известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.
8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более __________, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в ____________ суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:
10.2.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).
10.2.2. Копии доверенностей уполномоченных представителей Заказчика (Приложение N _____).
10.2.3. Акт приема-передачи сырья и тары (Приложение N _____).
10.2.4. Копии сертификатов по качеству:
а) сырья, б) готовой продукции (Приложение N _____).
10.2.5. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N _____).
10.2.6. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N _____).
10.2.7. Акт выполненных работ (Приложение N _____).
10.2.8. Отчет о расходовании сырья (Приложение N _____).
10.2.9. Смета работ (Приложение N _____).
10.2.10. График работ (Приложение N _____).
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик: __________________________________ __________________________________ Юридический/Почтовый адрес: ______ Юридический/Почтовый адрес: ______ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ ИНН ___________, КПП _____________ ИНН __________, КПП ______________ р/с ____________________________ в р/с ____________________________ в банке г. _________________________ банке г. _________________________ к/с ______________________________ к/с ______________________________ БИК ______________________________ БИК ______________________________ ______________/___________________ ______________/___________________ М.П. М.П.Договор № 068
Открытое акционерное общество "Первое предприятие" , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Иванова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Второе предприятие" , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сидоровой Ольги Петровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги [по изготовлению изделий, наименование, характеристики и эскиз которого указаны в Спецификации (Приложение №1)], а Заказчик обязуется оплатить и принять указанные изделия.
1.2. Срок поставки: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты и согласования эскиза и характеристик изделия.
1.3. Сумма договора: 297 667,00 руб. (двести девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей) , в т.ч. НДС 18%: 45 406,83 руб.
2. Порядок и условия оплаты
2.1. Оплата суммы договора производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя в размере 20% от суммы договора, а именно 59 533,40 руб. не позднее 3 (трех) банковских дней со дня подписания договора; Исполнитель передает в собственность Заказчику продукцию в срок, указанный в Договоре, только в случае полной оплаты суммы Договора.
Окончательный расчет в размере 80% от суммы договора, а именно 238 133,60 руб. (двести тридцать восемь тысяч сто тридцать три рубля шестьдесят копеек) за 3 (Три) календарных дня до отгрузки продукции Заказчику на основании счета, выставленного Исполнителем.
2.2. Форма оплаты безналичный расчет. Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Право собственности на продукцию, риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания товаросопроводительных документов (счет-фактура, товарная и/или товарно-транспортная накладная.)
3. Порядок сдачи-приемки работ
3.1. Приемка произведенных изделий согласно спецификациям, приложениям к настоящему договору осуществляется Заказчиком, либо представителем Заказчика с надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенность с правом осуществлять такую приемку) на производстве Исполнителя с подписанием образец товарной накладной.
3.2. Прием выполненных работ оформляется подписанием двухстороннего «Акта сдачи-приемки». Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней со дня получения «Акта сдачи-приемки» обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от его подписания. В случае если заказчик не выполняет данное условие, то обязательства Исполнителя перед Заказчиком по данному договору считаются выполненными в полном объеме без замечаний, а акты сдачи-приемки надлежащим образом оформленными.
4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
4.2. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются внешние и чрезвычайные обстоятельства, которые не существовали на момент подписания настоящего договора и возникли помимо воли Сторон, наступление и действие которых невозможно предотвратить с помощью средств и способов, применение которых в данной конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, которая попала под действие обстоятельств непреодолимой силы.
4.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения сторонами обязательств по настоящему договору откладывается соразмерно времени, в течение которого данные обстоятельства действуют.