Неустойка по договору подряда

настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени)

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В договоре указана общая цена заказа, т.к. подрядчик не выполнил заказ полностью, то и пеня считается из общей суммы заказа - 490 000 рублей.

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Татьяна!

Вы заказчик - физическое лицо. На Вас распространяет действие Закон о защите прав потребителей. Согласно ст. 28 в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Цена выполнения работы - это цена договора, она составляет 490 тыс. На эту сумму Вы и можете насчитывать неустойку.

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Юрист, г. Москва

Добавлю, что аргумент подрядчика противоречит заключенному договору, по условиям которого

«Стоимость
настоящего договора (цена договора) 490 000,00
,
в том числе стоимость сруба с пиломатериалом – 315 000,00 (триста
пятнадцать тысяч) рублей, стоимость доставки – 50 000,00 (пятьдесят тысяч)
рублей, стоимость установки сруба – 125 000,00 (сто двадцать пять тысяч)
рублей»

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Юрист, г. Москва

Здравствуйте, уважаемая Татьяна!

Вооружившись калькулятором, насчитал сумму 132. 300 рублей.

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Адвокат, г. Белгород

Исходя из текста договора оказываемая услуга заказчиком складывалась от одновременного приобретения, доставке и установке сруба в один срок, то считается что услуга не выполнена в срок в полном объеме, следовательно и пеня от общей цены заказа.

У меня получилось 14 700 руб за 1 день, за 90 дней - 1323 000 руб.

Но по закону пеня не может быть больше суммы заказа, т.е. общий размер неустойки 490 000 рублей.

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

получен
гонорар 50%

Юрист, г. Москва

• 7,0 рейтинг
• эксперт

Добрый день, Татьяна!

Как говорил крот в известном мультфильме, «А теперь посчитаем!»

Вначале немного нормативного обоснования.

Закон о защите прав потребителей

Статья 23.1. Последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю

1. Договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.
2. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать:
передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;
возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.
3. В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.
Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.
4. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.
5. Требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В случае доказательства обстоятельств непреодолимой силы или вины потребителя пени не начисляются.

Теперь допустим, что суд считает, что это смешанный договор - поставки, подряда, оказания услуг (спорно, но стоит посчитать)

Мне не известно, сколько вы оплатили на самом деле, предопложим, что 100% за сруб. Тогда:

Поставка - СТОИМОСТЬ СРУБА 315 000 ст. 23.1. п. 3 - 0,5% за каждый день просрочки

Услуги - СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ 50 000 ч. 5 ст. 28 - 3% за каждый день просрочки.

Подряд - СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ 125 000 Ч. 5 СТ. 28 - 3% за каждый день просрочки

просрочка 90 дней.

315000*0,005*90=141750

50000*0,03*90=135000, но не более 50000

125000*0,03*90=337500, но не более 125000

141750+50000+125000=316750

Теперь учитывая условия договора о частичной оплате (если оплачено только 40%, а не целиком)
Если оплачено только 40%, то соответственно пени по срубу - 315000*0,005*90*0,4=56700

И если это смешанный договор, а оплачено было 40% от стоимости сруба, тогда 56700+50000+125000=231700 рублей

Сумма в 231 700 рублей является пеней, которая должна быть присуждена по закону.

Сумма в 231700 рублей, безусловно, очень симпатичная. И она наиболее соответствует действительности, поскольку в договоре подряда выделены стоимость самого товара (сруба) и стоимость подрядных работ и услуг.

Но дело в том, что данный договор сам же исполнитель, он же подрядчик, назвал договором подряда.И цена этого договора - 490000 рублей. И если не заметить разделение на товар (сруб) и работы-услуги (установка, доставка), а посчитать изготовление сруба также подрядной работой, то есть посчитать пени по ст. 28, и без участия ст. 23.1, то получается по 3% за каждый день просрочки, но не более стоимости договора.

Причем данная статья даже не предусматривает, что работы должны быть оплачены к этому времени потребителем.
И в результате получаем сумму, которую можно даже не считать, поскольку 90 дней на три процента явно больше 100%.
Размер пени будет - 490 тысяч рублей.Это то, что можно потребовать. В том числе и в суде. Если доказать, что изготовление сруба (само по себе) - тоже подряд. В принципе можно.

Но не факт, что суд эту пени присудит, поскольку и подрядчик может воспользоваться ст. 333 ГК, и даже может попробовать сослаться на ст. 10 ГК (Злоупотребление правом, шикана)

Статья 333. Уменьшение неустойки
Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.Правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и права кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 настоящего Кодекса

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав
1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

3. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Таким образом, наиболее соответствующая действующему законодательству сумму пени 231 700 рублей, доказав, что изготовление сруба - тоже работа (подряд), потребовать можно в качестве пени 490 тысяч рублей.

Но реально ли будет их взыскать - вопрос. Суд наверняка пени уменьшит. Обычно просят до процента по ставке рефинансирования, суд обычно уменьшает от удвоенной ставки до половины пени. Но предугадать решение суда в этой части невозможно.

Ответ юриста был полезен? + 3 - 0

Свернуть

Уточнение клиента

Спасибо, но Подрядчик утверждает что у них изготовление бесплатно.

получен
гонорар 50%

Юрист, г. Москва

• 7,0 рейтинг
• эксперт

И решение суда об уменьшении пени, конечно же, можно оспорить. И шансы неплохие. Норма ЗоЗПП императивная.

И наверно, все же добрый вечер.

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

получен
гонорар 20%

Юрист, г. Рыбинск

• 9,3 рейтинг
• эксперт

Здравствуйте, Татьяна!

Согласно договора действительно в стоимость входит только сам сруб 315 т.р., доставка 50 т.р. и установка 125 т.р. п.2.1 договора.

Однако, это противоречит п.2.3 договора, в котором указано, что при расторжении договора по инициативе Заказчика оплата производится за фактически выполненный объем работ. Если подрядчик изготовляет сруб бесплатно, то о каком объеме работ он говорит.

Но, тем не менее в договоре о стоимости изготовления ничего не сказано, зато есть стоимость самого сруба 315 т.р. часть которой Вы внесли при заключении договора, а именно 126 т.р. Таким образом, предварительно оплатили товар. Согласно

Статья 23.1. Закона О защите прав потребителей

«Последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно
оплаченного товара потребителю»

3. В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.
Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы.Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.

Предварительно Вы внесли 126 т.р. Таким образом, 126000 *90*0,5/100=56700 рублей.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку
(пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Считаем 125000+50*90*3/100=472500

Но, поскольку пеня не может превышать стоимость заказа, если иное не предусмотрено договором, то пеня у Вас составит 175 т.р плюс 56700 итого 231700 рублей.

Это, конечно при условии, что подрядчик откажется выплатить всю сумму 490 т.р можно пойти и моим путем. Как запасной вариант.

Ответ юриста был полезен? + 1 - 0

Свернуть

Юрист, г. Москва

Здравствуйте Татьяна!

В соответствии с п. 5 ст.28 закона

ст. 28, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 02.07.2013) «О защите прав потребителей»

В случае нарушения установленных сроков выполнения
работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1
настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день
(час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех
процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения
работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не
определена - общей цены заказа.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может
превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую
цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не
определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены
выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена,
исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование
потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного
удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если
требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

То есть, е сли Вашим договором была определена стоимость услуг доставки и установки товара- 175 т.р. , то при нарушении сроков исполнения, размер неустойки расчитывается исходя из этой суммы.

При этом 3 % -ГОДОВЫХ и общая сумма неустойки (пени) не может превышать общую цену выполнения работы (оказания усл уги) .

Поэтому в Вашем случае максимальная сумма, которую Вы вправе взыскать с пдрядчика составляет общую стоимость доставки и установки-175 т.р.

Данный вывод подтверждается Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», согласно п. 32 которого

При рассмотрении требований потребителей о взыскании неустойки, предусмотренной Законом о защите прав потребителей, необходимо иметь в виду, что:

если исполнителем были одновременно нарушены установленные сроки начала и окончания работы (оказания услуги), ее этапа, неустойка (пеня) взыскивается за каждое нарушение, однако ее сумма, не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общей цены заказа, если цена отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) не определена договором.

Таким образом, Вам следует подсчитать количество дней просрочки поставки товара и отдельно просрочку установки, а затем умножить на стоимость услуг (по отдельн), умноженные по на 3% годовых.

Просрочка по договору подряда является одним из немаловажных аспектов при выяснении споров по договорам. В статье 708 ГК РФ, «о сроках выполнения работы» прописано выполнение условий договора подряда.

Так, в соответствии с указанным документом:
в договоре подряда указывают сроки работы (начальный, конечный). По согласованию между двумя сторонами в договоре также может быть предусмотрен срок завершения отдельных этапов работ;
указанные в договоре сроки выполнения работ (начальный, конечный и промежуточный) могут быть изменены лишь в порядке и в случаях, которые предусмотрены договором;
указанные в ГКРФ последствия просрочки исполнения обычно наступают в случае нарушения конечного срока выполнения работ и некоторых иных установленных данным договором сроков.

Неустойка по договору подряда. Подрядчик нарушает установленные ранее сроки выполнения работ
Если некий подрядчик нарушает сроки выполнения работы, то есть по договору подряда произошла просрочка, то заказчик по своему собственному выбору вправе:
назначить исполнителю иной срок;
потребовать уменьшения стоимости (цены) за выполнение работы (либо оказание услуги);
в одностороннем порядке расторгнуть договор о выполнении работ.

Заказчик также вправе потребовать полного возмещения убытков, причинены которые ему в связи с серьезным нарушением сроков выполнения работы. Убытки возмещаются в срок, установленный для удовлетворения требований заказчика.

В случае нарушения ранее установленных сроков выполнения работы (либо оказания услуги) подрядчик должен уплатить заказчику за каждый день (один час, если срок был определен в часах) такой просрочки неустойку по договору подряда. Размер неустойки составляет три процента цены подрядных работ. Если же стоимость выполнения работы (либо оказания услуги) договором подряда определена не была – неустойка составляет три процента общей цены всего заказа.

Обратим ваше внимание на то, что договором подряда между подрядчиком и заказчиком может быть установлен и иной, более высокий размер неустойки по договору подряда. Неустойка (пеня) за нарушение срока начала выполнения работы (либо оказания услуги), ее одного этапа взыскивается за каждый час, если срок был определен в часах, или день просрочки вплоть до самого начала выполнения работ, ее этапа либо предъявления заказчиком требований.
Однако отметим, что общая сумма взысканной заказчиком неустойки по договору подряда не может превышать стоимость отдельного вида выполнения работы. Что касается размера неустойки, то она определяется, исходя из стоимости выполнения работы (либо оказания услуги).

Если вы столкнулись с конфликтной ситуацией, связанной с нарушением сроков выполнения работы, и вам необходима квалифицированная юридическая помощь, приходите в нашу компанию.

Просрочка по договору подряда, один из немаловажных аспектов при решении споров по договорам подряда. Статья 708 ГК РФ. Сроки выполнения работы, регулирует выполнение условий договора подряда в установленные сроки и включает следующие пункты:
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы.
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
3. Указанные в пункте 2 статьи 405 ГК последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Если подрядчик нарушил сроки выполнения работы, т.е. произошла просрочка по договору подряда - сроки начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) и промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, заказчик по своему выбору вправе:
- назначить исполнителю новый срок;
- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
- расторгнуть договор о выполнении работы.
Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований заказчика. В случае просрочки новых сроков заказчик вправе предъявить исполнителю иные требования. Цена выполненной работы, возвращаемая заказчику при расторжении договора подряда, а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы, определяется в соответствии со статьи 24 ГК РФ. При расторжении договора подряда подрядчик не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы, а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если заказчик принял выполненную работу.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) подрядчик уплачивает заказчику за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку в размере трех процентов цены подрядных работ, а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором подряда не определена - общей цены заказа. Договором подряда между заказчиком и подрядчиком может быть установлен более высокий размер неустойки. Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы, ее этапа или предъявления заказчиком требований. Сумма взысканной заказчиком неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы. Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги).

Адвокатское бюро Титова А.С. оказывает профессиональную юридическую помощь по защите интересов своих доверителей в арбитражном суде с 2003 года. За время работы бюро накоплен большой опыт практической работы, обеспечивающий эффективную защиту интересов доверителя в арбитражном процессе.

Взыскание задолженности и неустойки по договору подряда имеют свою специфику и требуют определенных познаний в вопросах заключения подрядных договор, осмечивания, актирования скрытых работ и подписания актов КС-2. Нередко к услугам бюро прибегают как Заказчики строительства, так и Генеральные и субподрядчики.Мы имеем опыт ведения подрядных споров в АС г.Москвы,АС МО, Девятом и Десятом арбитражном апелляционном судах и в ФАС МО.

Адвокаты нашего бюро проводят большую подготовительную работу, связанную со сбором доказательств, подготовки правовой позиции по итогам который заявляется иск в суд.

Представительство в арбитражном суде включает:

• Сбор и экспертизу доказательств по делу, в том числе направление адвокатского запроса в федеральные и муниципальные органы власти

• Выработку позиции по делу и правую оценку доводов противоположной стороны

• Составление и подачу в арбитражный суд иска, апелляционной, кассационной и надзорной жалобы, отзыва на иск с обоснованием возражений относительно предмета и оснований иска

• Составление документов, в том числе запросов, ходатайств в арбитражный суд

• Обеспечение доказательств по делу

• Обеспечение иска по делу

• Привлечение к участию в деле третьих лиц, включая государственные органы власти в целях обоснования позиции по делу

• Представительство интересов клиента в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции на всех судебных заседаниях

• Получение судебных актов по делу, а также исполнительного листа и передачу их доверителю или в службу судебных приставов

В качестве арбитражного адвоката наше бюро оказывает услуги по представительству в суде в следующих арбитражных судах: в арбитражном суде Москвы, арбитражном суде Московской области, в Девятом арбитражном апелляционном суде, в Десятом арбитражном апелляционной суде (апелляционная инстанция), в Федеральном арбитражном суде Московского округа (кассационная инстанция), в Высшем арбитражном суде (надзорная инстанция). Возможен выезд наших сотрудников для представительства интересов в арбитражных судах других регионов Российской Федерации.

Стоимость услуг зависит от сложности дела, затрат времени на подготовку и ведение дела в суде. Стоимость услуг оговаривается в каждом конкретном случае отдельно с клиентом.

Справка о нашем адвокатском бюро.

Наше адвокатское бюро специализируется на оказании юридических услуг по представительству интересов компаний, предпринимателей в арбитражном и третейском судах, в ФАС России и территориальных УФАС, а также граждан в судах общей юрисдикции с 2003 года. Адвокаты нашего бюро также осуществляют защиту по уголовным делам.

С некоторыми делами из нашей судебной и административной практики Вы можете ознакомиться в разделе "Наша практика ".

Адвокатское бюро осуществляет защиту интересов доверителей в арбитражном суде по хозяйственным и корпоративным спорам. Мы сопровождаем процедуру банкротства как на стороне конкурсного кредитора, так и должника. Бюро представляет интересы клиентов по вопросам защиты прав на товарный знак и доменное имя, а также мы осуществляем представительство клиентов по налоговым, таможенным и иным административным спорам.

Бюро оказывает услуги по юридическому сопровождению бизнеса, как на абонентской основе, так и услуги разового характера, в том числе мы осуществляем сопровождение проектов, связанных со строительством объектов недвижимого имущества и инфраструктуры. Бюро проводит due diligence материальных и нематериальных активов и сопровождает сделки по их приобретению.

Мы оказываем помощь в вопросах сопровождения сделок с недвижимостью, регистрации товарных знаков, получении разрешительной документации и необходимых лицензий.

Адвокаты нашего бюро оказывают консультационные услуги физическим лицам по вопросам в сфере семейного, трудового, наследственного, жилищного и других отраслей права и ведут их дела в суде.

География наших клиентов охватывает всю Российскую Федерацию. В числе клиентов адвокатского бюро американская фармацевтическая корпорация Unipharm.Inc (бренды Витрум, Артра, Эланс) - лидер российского рынка поливитаминов, 4C Diamond (Бельгия) - международный трейдер золота и бриллиантов, ОАО "Телеком Московской области" (гос.компания Московской области), Институт проблем химической физики РАН, телекомпания "Черта", компания HBS Global - дистрибьютор услуг международного роуминга -ГлобалСИМ, ГК "Астероид" - крупный оператор эфирного ТВ в Ростовской области, Российско-Малазийская бизнес ассоциация, ОАО "Калибр", ОАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" (завод "Зенит") Московский горный государственный университет, телекомпании регионального вещания, операторы связи и ИТ компании и многие другие российские и иностранные компании.

При работе с нашим бюро мы гарантируем конфиденциальность выполняемых поручений. Адвокатская тайна охраняется законом.